当前位置:力信秘书网>范文大全 > 公文范文 > 2022年度绿化施工承包合同协议书

2022年度绿化施工承包合同协议书

时间:2022-10-13 15:45:09 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年度绿化施工承包合同协议书,供大家参考。

2022年度绿化施工承包合同协议书

随着人们法律观念的日益增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的绿化施工承包合同协议书,希望对大家有所帮助。

绿化施工承包合同协议书1

甲方:

乙方:

为了完成商定的施工项目内容,明确双方权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包范围和内容:花坛、苗木栽植

4、承包方式:由乙方包工、包料。

二、工程期限:

20__年10月28日———20__年11月12日

三、工程造价:

本工程造价11730.8(壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整)

四、工程价款的支付

该项目全部完工后,经甲方组织验收合格后付95%,留5%做为工程质量保证金,养护期满后付清余款。

五、苗木养护期:

六个月。

六、工程质量和检查验收

质量标准:达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准

七、附则

本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,共同遵守。自签订之日起生效,工程价款结清后自动失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

绿化施工承包合同协议书2

发包人:(以下简称甲方)

承包人:
(以下简称乙方)

一、工程内容

棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。

二、合同价款

合同固定单价:以450元/吨计价,以发包签收的实际用量计算。

三、结算价款

①、本合同为固定单价合同(不因市场价格上下波动而调整),即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;,

②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;

四、付款方式工程完工,且发包人验收合格,凭正式发票在五个工作日内付清。

五、工期:20__年10月23日完工。

六、此合同如有异议,双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。

七、此合同一式二份,双方签字盖章后生效,发包人、承包人各执一份。

八、本合同于20__年10月18日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

绿化施工承包合同协议书3

建设单位(甲方):____________

施工单位(乙方):____________

一、工程名称:

_____________________小区绿化施工及养护工程。

二、施工地点及范围:

本工程位于__________________________________________,绿地总面积约____________平方米。

三、施工工期:

本工程施工分两次施工:

1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20______年___月___日完成;

2、秋季不易成活部分乔灌木留在20______年___月___日至20______年___月___日全面竣工。

3、根据实际施工需要,以上工期最终以甲方书面通知为准。

四、工程内容:

1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工,甲方按图验收;

2、本工程两次施工,中间跨冬季,以最终全面竣工完成工程量作为结算依据,植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。

3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美,进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植

4、绿化地种植前对地形细部整理,造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。

5、草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强。

6、行道树要求分支点一致、不偏冠。

7、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则必须经甲方确认后方可列入结算。

8、施工过程中按图施工,如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的,则必须经甲方确认后由乙方负责施工,工程量据实列入结算,乙方不得自行更改苗木数量及规格。

9、工程全面竣工验收合格后,开始计算养护期,乙方必须免费养护两年,养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次,未在甲方通知限期内补植的,乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。

10、乙方施工过程中注意卫生清理工作,保持小区道路整洁,注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。

五、工程造价及承包方式:

1、工程总造价为人民币__________元整(大写:________元整;含税造价),包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。

2、养护期间如有苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植。

3、附_________小区绿化工程量清单定价表。

六、付款方式:

1、第一次付款,秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题,乙方向甲方提交已完部分工程造价,经甲方审核后支付已完造价的80%;

2、第二次付款,工程全面竣工工程验收合格,经审查确认总造款后,甲方支付至总造价80%(剩余20%作为工程质量保证金);

3、工程质量保证金分两次支付:1养护满一年支付10%;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。

4、每次拨付工程款时,乙方应提供______地税局出具发票。

七、其它事项:

1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。

2、甲方提供苗木种植、养护用水接口,水费由乙方承担,从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。

八、安全责任:

安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费),施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工,如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。

九、争议条款:

如合同履行期内出现争议,双方应友好协商解决,协商不成诉至______区人民法院处理。

十、其他

本合同(含附件)一式四份,甲方三份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

甲方(签章):乙方(签章):

联系人:联系人:

联系电话:联系电话:

日期:日期:

绿化施工承包合同协议书4

甲方:____________(以下简称甲方)

乙方:____________(以下简称乙方)

为美化_______________环境,适应开发需要,____________绿化改造工程由乙方负责,现双方就相关事宜达成如下协议:

一、工程期限:自20______年____月____日至20______年____月____日

二、养护期:自竣工验收后一年

三、工程地点及内容:__________________

四、工程造价及结算方式:

(1)工程竣工验收合格后按实结算。

(2)付款方式:

1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;

2、必须到______地税局作项目登记;

3、工程发票必须到______地税局代开或者提供由______地税局盖章确认的税款缴入______金库的完税证明。

五、安全施工:施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必须的安全防护措施,施工过程中产生的垃圾需及时清运,如乙方在施工过程中有安全事故发生,甲方不负任何责任,一切经济费用均由乙方负担。

六、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,经由双方签字盖章后生效,合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表(签字):代表(签字):

日期:____年____月____日

绿化施工承包合同协议书5

发包人(全称):____________

承包人(全称):____________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:____________

工程地点:____________

工程内容:在施工现场初步达到三通一平的条件下,承包人完善修理达到施工要求后进行工程建设。

资金来源:____________

二、工程承包范围

承包范围:建设面积____________平方米

三、合同工期

开工日期:20______年____月____日

竣工日期:20______年____月____日

合同工期总日历天数________天。

四、质量标准

工程质量标准:优良

五、合同价款

金额(大写):____________元(人民币)¥:________________元

六、其他约定

1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

七、合同生效

本合同双方约定合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效。

发包人:承包人:

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

日期:日期:

推荐访问:协议书 绿化 承包合同 绿化施工承包合同协议书 绿化施工承包合同协议书 绿化工程施工合同协议书

版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享

Powered by 力信秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备15025815号-1